Bu durumda, işin süresi, artışla orantılı olarak uzatılır. Bu, idarenin bir işi eksik tamamlatması halinde, yüklenicinin maruz kalacağı olası zararları telafi etmeyi... İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması.
yüklenicinin ek süre - Arama Sonuçları
… Devamı
...taahhüdün yerine getirilmemesinden dolayı davacı şirketin bir yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar... Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 7.
... oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun ... ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. kuralı, " ...
İncelenen uyuşmazlık, bir yapım işinde yüklenicinin işi süresinde bitirememesi üzerine idarenin, sözleşmenin feshinden önce göndermesi gereken ihtarnameyi EKAP sistemi üzerinden göndermesiyle başlamıştır.
Yargıtay, idarece verilmesi gereken bu bilgilerin verilmemesinin işin süresine etkisinin saptanması, yüklenicinin ne kadar süre uzatımına hak kazandığının belirlenmesi ve ancak bundan sonra bir gecikme varsa ceza kesilmesi gerektiğine hükmederek yerel mahkeme kararını bozmuştur.
İdarenin bu imkansızlığı gidermek yerine sürekli süre uzatımı vermesi, yüklenicinin ahde vefa ilkesi gereği ne kadar beklemesi gerektiği sorununu doğurur.
...yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.31” düzenlemesi, Tip Sözleşme’nin (31) numaralı dipnotunda “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde...
Yüklenicinin Talebi: Verilen 144 günlük süreye, bu sürenin içine denk gelen 108 günlük çalışılmayan dönemin de eklenmesini ve yeni iş bitim tarihinin 06/07/2022 olarak belirlenmesini talep etmiştir.
Yüklenicinin Talebi: Verilen 144 günlük süreye, bu sürenin içine denk gelen 108 günlük çalışılmayan dönemin de eklenmesini ve yeni iş bitim tarihinin 06/07/2022 olarak belirlenmesini talep etmiştir.
... Temyiz Kurulu Kararımızda ise; “100 sayılı (Asıl) İlamda yüklenicinin işe ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesine bağlı ... teminatsız kalması sonucu oluşması nedeniyle söz konusu işte süre uzatımı da verilmesine rağmen zamanında tedbir alınmadığı için teminat mektubunun vadesinin dolarak geçersiz hale gelmesinde sorumluluğu bulunanların ...








