Süre Uzatımı Almak İçin Yüklenicinin Yükümlülükleri Hava muhalefeti nedeniyle süre uzatımı talep edebilmek (yukarıdaki 1.
yüklenicinin ek süre - Arama Sonuçları
… Devamı
Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,03 (on binde 3) oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmüne yer verilmektedir.
Bölge Adliye Mahkemesi de bu gerekçelerle yüklenicinin taleplerinin çoğunu reddetmiştir. Yüksek Mahkeme'nin gerekçesi şu şekildedir: Götürü Bedel Kuralı Sarsılmıştır: TBK 480 ve YİGŞ Md. ...tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için...
Sonuç olarak; bu iş özelinde değerlendirilmek üzere, yüklenicinin işin süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi talebinin ancak sözleşme tarafı olan idare tarafından; -
Cezalı çalışma süresi; varsa süre uzatımları da dâhil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasında geçen süredir. Zira, borcun süresi içinde gereği gibi ifa edilememesi başka sebeplere dayanıyorsa yüklenicinin sorumluluğu devam edecektir.
...sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir.
...değerlendirmesi; Hakedişlerin geç ödenmesi halinde, yüklenicinin sadece Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi talep etme hakkının olduğu, ödemelerin geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı güncellemesi yapılarak ödenek aktarımının yapılmasına sebep teşkil etmediği belirtilmektedir.
Ancak, yüklenicinin sözleşmede açıkça bir garanti süresi (örn: 24 ay) taahhüt etmesi, bu hukuki denklemi tamamen değiştirmektedir.
...Mekanizmanın Sınırları: Fiyat Farkı Uygulamaları Sözleşme süresi içindeki maliyet artışlarının yükleniciler üzerindeki... Fiyat farkı ödemelerine rağmen yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmesi ekonomik olarak imkânsız... 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, bu soruya doğrudan bir yanıt vermemektedir.
...bahse konu işin yapım sürecinde gerçekleştirdiğini ifade ederek talep ettiği ilave imalatları, sözleşme ve ekleri gereği olarak gerçekleştirdiği, ilave iş olarak talep edilemeyeceği, yükleniciye herhangi bir idare talimatının bulunmadığı, yüklenicinin taleplerinin sözleşme ve eklerine uygun olmadığı belirtilmektedir.