idarenin ihale yapılırken sigortasız çalıştırılacak işçiler ile ilgili özel bir madde ihale sözleşmesine eklemeyerek davacı yüklenicinin ihale sözleşmesine göre almış olduğu sigorta primlerini daha sonra talep etmesinin hukuka uygun olmadığı...&
yüklenici sözleşmesi - Arama Sonuçları
… Devamı
...artışı için yeniden süre uzatımına gidildiği, sözleşme ve eklerine uygun hareket edilmesinin talep edildiği ve 10 gün içinde işe başlaması, aksi takdirde sözleşmesinin feshedileceğinin yükleniciye bildirildiği, süre sonunda işe devam edilmediğinin tespiti üzerine dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı; zemin güçlendirme işinin...
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davalı yüklenicinin teminat süresince bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle uğranılan zararın giderilmesi istemine ilişkindir.
(Yüksek Fen Kurulunun 08.06.2022 tarih ve 2022/153 sayılı görüşü) Yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, sözleşmesine göre işyeri tesliminin yapıldığı tarih ile yapı ruhsatının alındığı tarih arasında geçen sürenin süre uzatımı olarak verilebileceği.
(Yüksek Fen Kurulunun 16.03.2022 tarih ve 2022/86 sayılı kararı) Geçici hakedişlerin sözleşmesinde belirtilen sürede ödenmemesi sonucu idareden kaynaklanan ödenek yetersizliğinin yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceği dikkate alındığında geçici hakediş ödemelerinde gecikme hesap edilerek...
(Yüksek Fen Kurulunun 14.01.2021 tarih ve 2021/06 sayılı kararı) Yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan imalatların sözleşmesinde bulunmayan birim fiyatlarının, sözleşme eki YİGŞ’nin 22 nci maddesinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda tenzilat uygulanmadan yüklenici ile birlikte tespit edilmesi gerekir.
quot; Olayın Arka Planı: Covid-19 ve Tek Taraflı Fesih Bir hazır yemek hizmet alımı yüklenicisi, 17.05.2019 tarihli sözleşmesini, 11.03.2020'de başlayan Covid-19 salgını nedeniyle mücbir sebep oluştuğu gerekçesiyle 30.03.2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir.
...2021 tarih ve 2021/63 sayılı kararı) Sözleşmesine göre iş yeri teslim tarihinden itibaren, iş yerinde yapı ruhsatı olmaksızın herhangi bir iş ve işlem yapılmasının gerek İmar Kanunu gerek Türk Ceza Kanunu hukuklarına aykırı olduğundan ruhsatın alınmasına kadar geçen sürenin, süre uzatımı olarak yükleniciye verilmesi gerekmektedir...
İdare ile ana yüklenici sözleşmesini imzalamadan önce, ortakların kendi aralarındaki hukuki ilişkiyi Noter Onaylı İş Ortaklığı Sözleşmesi ile tescil etmeleri yasal zorunluluktur.
İlk İhaledeki Durum: Bu kalan işin, ilk ihale tarihinde , sözleşmesi feshedilen yükleniciden sonraki en yakın teklifi veren (ikinci en avantajlı teklif) kişiye verilmesi halinde idarenin ödeyeceği bedel bulunur.