...sözleşmesinden kaynaklanan edimlerin yükleniciler tarafından eksik... ...olduğu davalıların da cevap dilekçelerinde kabul ettikleri... ...işler bedeliyle birlikte karar verilmesi gerekir. ...üstlenildiği, işin süresinin 70 iş günü olarak belirlenmesine... ...49.000,00 TL olarak hesaplanan cezai şarta hükmedilmiştir...

...uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...idaresi , enerji temini , gecikme cezası , süre uzatımı , yüklenici... ...sürenin kendisine ek süre olarak verilmesi gerektiğine, İdaresinin...

...sözleşme uyarınca kararlaştırılan cezanın tahsili istemine ilişkindir... maddesi uyarınca oranı binde 3 olarak belirlenmiştir. tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı...

...arasındaki 24 gün için gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir... ...tarihi, 27.05.2013 olarak belirlenmiştir. …) Yüklenici firma işin bitirildiğini... ...2013 tarihinde vermiş olduğu dilekçede söz konusu eksikliklerin...

...gerekçe olmayacağı gibi, ek süre verilmesi prosedürünün uygulanmasının... ...Dair Yönetmelik uyarınca usulî işlemlerin yerine getirilmediği... ...kayıt altına alınan ilk dava dilekçesinde davacı tarafından... Yüklenicinin ilk muayenede kabul...