...Dışındaki Firmaların Önü Kesilemez. ...hizmetin aksamaması için yüklenicinin yakın... ...yemekler 60 derecenin altına düşmeden teslim... ...sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna...

...ihaleler sonucunda teslim edilen mal için 4735 sayılı... ...görev ve sorumluluğu, yüklenici tarafından... ...ihale dokümanında yer alan hükümlere... ...Satın alınan mal, yüklenici tarafından... ...raporlarına istinaden idareye teslim edildikten sonra... ...gerekçelerini kararın altına yazarak imza...

...İhtirazi Kayıtsız Teslim Alan, Gecikme... ...sahipleri ile davalı yükleniciler arasında... ...şeklinde bir düzenleme yer almıştır. ...saklı tuttuklarını (örneğin teslim tutanağına... ...Sahipleri İçin: Eğer yüklenici işi geciktirmişse... ...ceza alacakları kaybedilebilir.

...bir kısmında (9 ayak altında) kaya dolgu... İhale öncesi verilen zemin raporlarında... ...Bağlayıcılığı: Yüklenici, teklifini... ...yaşandığı kısımlar (örneğin 9 ayak) için... Bu analiz, anahtar teslimi götürü bedel... ...sözleşmelerde genel kural, yüklenicinin işi teklif... ...öncesi zemin etüdünde yer almayan ve öngörülmesi...

...Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde... Örneğin yapımına ihtiyaç... ...yükseldiği ortamda yüklenici aleyhine (daha... ...ekonomik ve sosyal şartlar altında kazandığı... ...yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır. ...kendi iradesi dışında yüklenici aleyhine bir...