Örneğin 818 sayılı... ...KDV hariç 95 kuruş, yüklenicinin tanzim... ...güçlüğü başlığı altındaki 138 inci maddesi... ...kabulüne karar verilmesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle... ...Davacı vekili; müvekkili ile davalı arasında... ...köprü geçiş ücretleri yüklenicinin tanzim edeceği...

...141’inci maddesinde yer alan Mahkemelerin... ...hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe... ...üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte... ...bedelle … AŞ’ye ihale edilen “… Yüklenici danışman... Bu bakımdan örneğin bir suç vakıasına...

...ilamın 1 inci maddesi ile; .. ” Hükümleri yer almaktadır. ...geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı... ...izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye... ...dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye ait olmayan... Örneğin süre uzatımına... ...hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe...

...kısmen kabulüne dair verilen karara karşı davalı... ...039;ne, karardan bir örneğinin ise ilk derece... maddesine göre “yükleniciye en fazla... ...feshetmek zorunda olmayıp yüklenicinin ediminin... ...bitirilmemesi halinde teslime kadar cezanın... ...göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı... ... sözleşmede süre yer tesliminden itibare...