...Ortak Girişimine ihale edilen “… ...gerekli tüm sorumluluğun yükleniciye ait olduğu... ...gerekli tüm sorumluluğun yükleniciye ait olacağı... ...fiyatlı işler ve anahtar teslimi götürü bedelli... ...tarihinden itibaren 600 (altıyüz) gün olarak... …” hükümleri yer almaktadır.

...olmadığı konusunda yüklenici ile idare arasında... Yüklenicinin görüş... ...uygulama projelerinde yer alan 1 tonluk gezer... ...NOTLAR: başlığı altında ; 6-Manevra... ...mevcut olup, anahtar teslim götürü bedel... ...teşkil ettiği, dolayısı ile tam ve açık bir...

...2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet... ...zedelediği iddialarına yer verilmiştir. ...yapılabileceği hüküm altına alınmıştır... Bu çerçevede, yüklenicinin mutfağında... ...yemeklerin üretiminin yüklenicinin yemek fabrikasında...

Davacı yüklenici, davalı işsahibidir... ...yapmadığından bahisle yüklenicinin 110.900... ile ... ...sözleşme ile anahtar teslim götürü bedelli... ...personel olarak iş yerinde devamlı olarak...

...ormanı ilan edilen kısmında yapılaşmaya... ...işlenir. kuralı yer almaktadır. ...anılan madde uyarınca yüklenicilerin sorumlu... ...imzalanarak aynı gün yer tesliminin yapıldığı... ...konusu olabileceğinden, yüklenicinin edimini...

...durumun bulunmadığı ileri sürülerek düzeltilmesi... ...ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı... ...esinde Bu iş yerinde havanın fen noktasından... ...dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları...

...kaynaklanan edimlerin yükleniciler tarafından... ...sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminden itibaren... ...süresinde yerine getirilemediği, Antalya 2... ...gecikmeli, eksik ve ayıplı teslim edildiğinin tesbit...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,... Yüklenici aylık hak... ...oranı) katsayısına yer verilmemesinin, 4734... ...şartnamede belirtilen ve yüklenicin sorumluluğunda... ...katsayılarının ve kullanılacak alt endekslerin dokümanda...

...isteminin kabulüne dair verilen karara karşı davalı... ...olarak işin yapım ve teslim süresinin uzaması... Davacı yüklenici, davalı iş... Davacı yüklenici 05.11.2013... ...nde de sözleşmede yer alan fiyat farkına...

...alın kaynağı bedelinin yüklenicinin hakedişinden... ...ödenemeyeceği hususunda yüklenici ile idare arasında... ...üzerinden, anahtar teslim götürü bedel... Hükümleri yer almaktadır. ...Listesi” başlığı altındaki “İmalat Çarşafı... ...talep ettiği, dolayısı ile tam ve açık bir...