quot;Hizmet Binası Yapım İşi için bir yüklenici firma ile anahtar teslim götürü bedel sözleşme imzalar. maddesi de bu farkın yükleniciden tahsil edilmesini öngörmektedir.
yüklenici alt yüklenici - Arama Sonuçları
...Sonra Ceza Talep Etmesi Davacı idare (iş sahibi) ile davalı yüklenici arasında bir hizmet binası yapımı için eser sözleşmesi... ...gerektiğini belirterek ilk derece mahkemesi kararını davalı (yüklenici) yararına bozmuştur.
...ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 20.03.2019 tarihli dilekçesinde özetle; Mekanik...
...ödeneceğine dair bir hüküm bulunmadığını, aksine yeni imalatın yüklenici ile mutabakat sağlanarak uygulama ayı"... ...hangi yılın rayiçlerine göre hesaplanacağı, idareler ve yükleniciler arasında sürekli bir anlaşmazlık konusudur...
...teminat mektubunun güncellenmesi nedeniyle oluşan alacak, yükleniciye yapılan fazla ödeme, gecikme cezası, teknik... maddesi hükümlerine göre fiyatının belirlenerek yüklenicinin alacağının saptanması gerektiği açıklanmıştır.
...Kültür Evi Yapım İşi ’nde; 420 gün olan işin süresinin yüklenicinin talebiyle 350 gün olarak değiştirilip değiştirilemeyeceği... Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 4735 sayılı...
.İşi” ile ilgili olarak yüklenicisi tarafından sözleşme aşamasında All Risk sigortası yaptırıldığı, ancak, .. ...sigortalanması” başlıklı 9’uncu maddesi uyarınca, yapım işlerinde yükleniciler; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat...
...döküm alanına dökülecektir.” şeklinde tarif edildiği, yüklenicinin şartnamedeki söz konusu yıkım tarifini ihale... ...mevzuata aykırı olarak iş artışına gidilmesi ve bu suretle yükleniciye anahtar teslimi götürü bedel olarak tespit edilen... ...yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma” şeklinde yapıldığı görülmekle; yıkım işleminin...
quot; Yüklenici Adayı: Sözleşme Tasarısı Çelişkili ve... ...quot;Süreklilik arz eden işlerde, Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin...
...değiştirilmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, diğer taraftan yüklenicinin sözleşme şartlarını bilerek, isteyerek ve kabul... Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez” denilmektedir.