İhale işlemleri de bu hizmetin gereklerindendir. ...eklenen ceza hükümlerinin uygulama yerinin bulunmadığı, davacının... İkisini bir arada talep etmesi mümkün değildir. ...tasfiye edilir.” Hükümleri, idari şartnamenin “Gecikme halinde... ...uzatıldığını ve 1000 adet yazıcının teslimi için davalı yükleniciye...

...yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı... ...sözleşme imzalandığı, işin yer tesliminin 21/10/2010 tarihinde... ...n (f) bendinde ise, Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı... quot; kuralı yer almıştır.

...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinden bahisle... ...davacının, ihale dokümanları olan idari ve teknik şartname ile sözleşme... ...Resmi Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle açılmış... ...ederek ihaleye girdiği, basiretli bir tacir olarak Kurumun talep ettiği... ...belirtilmesi karşısında, talaş tesliminin mücbir bir sebebe dayanılarak...

...idaresince tesis edilen düzeltici işlemler sebebiyle ihale tarihi... ...işin bitim tarihini etkileyen bir durum bulunmadığı, işe ait... Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten... ...konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde...

...dışında davacının ilave herhangi bir iş yapmadığını, bu nedenlerle... ...takdir yetkisinin bulunduğu, ancak idari işlemlerin amacının kamu... ...davacının teminatın iadesi talebinin yerinde olmadığı gerekçesiyle... ...sözleşmenin feshi talebinin reddine dair işlemin iptaline karar verildiğini... ...toplam 3.973.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelli bir sözleşme...

...Tarafından Temini İle Alıcıya Teslimi İşi” olduğu, sözleşme... ...veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt... ...) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizme... ...ALIMI İHALESİ Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır... düzenlemesi yer almaktadır.