...in, 14.01.2013 tarihinde yer teslimi yapılmış; ancak... ...yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ...yüklenicisine, yapım işleri geçici kabul tutanağı hükmüne... ...tanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.201... ...İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Karar veren Danıştay 13. ...getirmemesi, verilen ek sürede teslim edilen malların da... ... işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi... ...uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirket...

...istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün... Direnme kararını davalı vekili temyiz etmiştir. ...yapılan, yahut işverene teslim edilen veya işveren... ...süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil... ...alındığını, tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini, sigortalı...

...10/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...Merkezi Yapım İşi” nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde... ...ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda...

...davanın ise reddine karar vermiştir. ...edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011... ...kesildiğini, davalı yüklenicinin yerine getirmediği imalat... ...buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri... ...sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın...

...süresi içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde bulunmuştur... ...için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş... ...geri kazanım cihazının yerinde yapılmadığı gerekçesiyle... maddesine göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul... ...bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünün yapılacağı düzenlenmiştir...