...birim fiyat teklif cetvelinde) yer alan, yüklenicinin teklif... ...kısımlarında ise anahtar teslim götürü bedel sözleşmeler... ...bendine istinaden, 13.03.2024 tarihinde yapılan toplantıda... ...gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım... İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler. ...onaylanmaksızın, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık...

...18/12/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... Sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı... ...tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 240 (iki... ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. …” Hükümleri yer almaktadır. ...taahhütlerini yerine getiremedikleri işe ilave süre uzatımı...

...20/11/2019 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... İdaresinin görüş ve değerlendirmesi; … ...yapılmadığı, imalat oluru ve fiyat tutanağı düzenlenmediği... Hükümleri yer almaktadır.

...kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün... ...edilen hakediş ödemelerinde yer alan fiyat farkı hesaplarının... ve Tic. tarihinde sözleşmenin imzalandığı, …… ...işe başlandığı, İşyeri tesliminden sonra yüklenici...

...edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene... ...içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus... ...ve teslimatın yapıldığı/işe başlandığı tarihe kadar... ...edilecektir.” Denilmiş ve buna ilişkin çizelge eklenmiştir... ...yapılan ödemeden, yüklenicinin teslimatı zamanında yapmamasından... ...takvim gününden itibaren başlamaktadır.

...sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği hususunda Kurulumuz... ...2022 tarihinde yapıldığı, işe ait sözleşmeye göre... ...işte, sözleşmenin, “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı... ...17/02/2022 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... , Hükümleri yer almaktadır. ...yer tesliminin 22/02/2022 tarihinde, idare tarafından...

...fesih nedeniyle tazminat ve teminat mektubu bedellerinin... ...Müdürlüğü arasında 28.03.2012 tarihinde ... ...04.2012 tarihinde işyeri teslim tutanağı ile işe... ...gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen... ...dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi...