...teslim süresinin sözleşmede işe başlama tarihi olan 25... BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. ...verilebilecektir” hükmünün yer aldığı, teknik şartnamede... ...sürdüğü belirtilerek teslim tarihinin yeniden belirlenmesinin... ...tamamlayarak davalı idareye teslim ettiğini, sözleşme...

...olduğu, ihale ilanı ile ihale tarihi arasında yaklaşık... ...bulunduğu belirtilmiş ise de, işe başlama tarihinin ileri... ...çalışmalar bu süreler içerisinde yerine getirilebileceği gibi... ve Tic. ...Kurul kararıyla, araçların teslimi için belirlenen sürenin...

...Gazete'de yayımlanan ve 4735 sayılı Kamu İhale... ...açık olmak üzere, 10.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar... ...sebep olmaksızın taahhüdün yerine getirilmemesinden dolayı... ...teknik şartnameye uygun mal teslimi yapılmaması nedeniyle...

...iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır... ...Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten... ...sürenin bitiminden sonra başlamak üzere usulüne uygun... ...verilen mevzuat ve ilgili işe ait sözleşme hükümlerine... ...sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu... Birim Fiyat Tarifleri ve cetveli, • ...İşe ait hizmet işleri kabul tutanağını düzenleyen …... …… ve ………

...ruhsatının 04/08/2021 onay tarihli olarak düzenlendiği, Yüklenicinin 22/11/2021 tarihli dilekçesi ile 03/06/2021 tarihli yer tesliminden itibaren işe başlama tutanağı tarihi olan 02/08/2021 tarihine kadar geçen sürenin ilave süre olarak verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması talebinde bulunması üzerine konu hakkında Kurul görüşüne başvurulduğu, Görülmektedir...

ve Tic. ...Kontrollüğünü yaptığı söz konusu işe ait süre uzatımına... ...teslim tutanağında işin yer tesliminin sözleşmeye göre... ...bulunması sebebiyle 1 Haziran tarihinde inşaat yasağına... ve ... ve ... ...ki daha işin başında işyeri teslimi yapıldığı halde... ...teslimi yapıldığı halde işe başlamanın İnşaat yasağı...