...yüklenici iş programının gerisinde kalıp, sözleşme konusu işi süresi içinde bitirmediğinden kusurlu olduğu gibi, davalı... ...programının gerisinde kalma, işi süresinde bitirmeme vb.) yükleyerek 4735 sayılı Kanun kapsamındaki ağır yaptırımları... Analizin Sonucu İdarelerin, yer teslimi ve proje onayının yanı sıra, işin yapılması için...

(YİGŞ 29/9) Ancak süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günler de dikkate alınarak verilecek süre belirlenir. Ruhsat Gecikmesi Nedeniyle Verilen 144 Günlük Uzatmanın Kışa Denk Gelmesi Bir bina yapım işinde, yer teslimi 24/09/2020 tarihinde yapılmış ve işin süresi 400 gün olarak belirlenmiştir.

(YİGŞ 29/9) Ancak süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günler de dikkate alınarak verilecek süre belirlenir. Ruhsat Gecikmesi Nedeniyle Verilen 144 Günlük Uzatmanın Kışa Denk Gelmesi Bir bina yapım işinde, yer teslimi 24/09/2020 tarihinde yapılmış ve işin süresi 400 gün olarak belirlenmiştir.

...Yapım işlerinde idareden kaynaklanan gecikmeler (proje onayı, yer teslimi, ödenek yetersizliği) nedeniyle verilen süre uzatımlarının... Sözleşme süresi hesaplanırken kış dönemi zaten dikkate alınmış...

...özellikle de ödenek temini ve hakediş ödemelerini zamanında yerine getirmesine sıkı sıkıya bağlıdır. ...İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini (yer teslimi, proje onayı, ödenek yetersizliği gibi ) yüklenicinin... ...Kamu İhale Kanunu, idarelere, ihaleye çıkmadan önce işin süresine uygun olarak yıllara sari bütçeleme yapma zorunluluğu...