...aynı iş kalemlerinin olması durumunda, yeni birim fiyat tespiti yapılmadan, bahse... ...farklı olduğu; yine Yapım İşleri Genel Şartnamesinin muhtelif maddelerinde... ...yüklenici karına ilave olarak %15 oranına kadar idare ve yüklenicinin anlaştığı...

Bu nedenle, asgari ücret üzerinden ve (… ...hususların tekrar değerlendirilmesini teminen yeni hüküm tesisi için dosyanın hükmü... Fiyat farkı Verilecektir. ...aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan...

...Genel Şartnamesi’nin 22’nci maddesine uygun olarak tespit edilmediği anlaşılmıştır... ...ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelinin hesabı... ...işleri sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme... ...bedeli ve yaklaşık maliyet arasındaki farktan hareketle bulunacak bir orandaki...

...veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik gösteren... ...alınarak analiz oluşturulduğu, taraflarca farklı analizler ve rayiçler kullanılarak... ...yapımından vazgeçilen ve iş eksilişine karar verilen zemin iyileştirilmesi... ...yüklenici karına ilave olarak %15 oranına kadar idare ve yüklenicinin anlaştığı...

...668 gün süre uzatımı verildiği ve yeni iş bitim tarihinin 04/11/2019 olarak... ...süre uzatımlarına bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması hususunda, yüklenici... ...talepleri dikkate alınarak hattın % 87 sine yakınında değişikliğe gidildiği...

İlamda her ne kadar; Teknik Şartnamenin03. ...değerlendirilmesi üzerine İdarenin talebiyle yeni bir zemin iyileştirme projesi hazırlanmış... ...sayılı Kanunun 21’inci maddesinden farklı olarak karma sözleşmelerde; artışa... Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir.

...gerçekleşen fiyat artışlarının fiyat farkı yoluyla davalı idarece telafi... Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı işine... sayılı işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ... ...süreyle durdurulduğu, 14/06/2018 tarihine kadar davacı şirkete toplam 12 adet...

'ün aşağıda belirtilen farklı gerekçeleri, 2. ile İnşaatın diğer Yapı Denetim Görevlileri ... ...gelmesi nedeniyle) bu yasağın kalkmasına kadar geçecek sürenin kendisine süre... ...programına konularak iş bitim tarihinin yeniden hesaplandığını, ..

I - KONU İzmir Jeotermal Enerji San. ...dilimi içerisinde en az 3 en fazla 5 farklı noktada makine ve/veya el ile... ...yapılması ve ödemesinin de bulunduğu, yeni döşenen boruların alın kaynağı... ...anlaşmazlığın vücut bulduğu, bu durumda her ne kadar idaresince görüş talep edilmiş...