... yapılan değerlendirme neticesinde davacı firma tarafından ... olarak taahhüdünü yerine getirmediği anlaşıldığından tesis ... ... ... 25/01/2012 tarihine kadar uzatılmasının talep ... hâlde sözleşmenin feshedildiği; yasaklamanın süresi ... mücbir sebep halinde nedensellik bağının kalktığı ... ... ... makinenin arızalanması nedeniyle idarece yüklenicinin talebinden ... süre verilmesi ve bu sürede arızanın giderilmemesi sonucu sözleşmenin feshedilmesinde hukuka aykırılık ...

...bildirildiğini, 11/03/2019 tarihinde yeniden sözleşme feshine ilişkin talepte bulunulduğunu... ... ... yüklenicinin talep tarihine kadar yaptığı işler incelendiğinde ... uygun olarak edimlerini yerine getirmesi durumunda 7161 ... oluşacak zararları nedeniyle mağduriyet oluşağı ... kanun kapsamında işin feshedilmesinin uygun olacağı ...

...sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek... ... ... sözleşmedeki teslim süresinde yerine getirmemesi, verilen ek sürede teslim edilen malların ... üzerine sözleşmenin feshedilmesinde mevzuata aykırılık ...

Dava, eser sözleşmesinin haklı feshi nedeniyle iki ihale arasındaki fark, ikinci... ... ...olduğuna, fesih tarihine kadar imalâtın %90... ... ...diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş... ... ... durumda mahkemece yeniden oluşturulacak konusunda ... oranını sözleşmesi feshedilen davalı yükleniciye en ... ... ...içerisinde ve feshedilen sözleşmedeki koşullarla yapılıp yapılmadığı, makul sürede...

... inşaatın durdurulduğunu, sözleşmesinin feshinde müvekkilinin ... sebebiyle sözleşmenin feshedildiğini, idarenin herhangi ... beklemeyi kabul etmesi nedeniyle sonucun meydana gelmesinde ... ... ... yazısı ile sözleşmenin feshine karar verildiği, böylelikle ... anlatımla özen borcunu yerine getirmediği, incelenen Manisa ... ... ...gözetilerek, dava tarihine kadar faiz hesaplamak...

...süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı, bu durumda, sözleşmenin feshi yerine tasfiyesinin... ... ... Bu itibarla, her ne kadar davacı tarafından ihale ... hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak ... yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahisle ... ... Ayrıca, işlem nedeniyle uğranıldığı ileri ... üzerine verilecek kararda yeniden hüküm kurulması gerekmektedir ...