...Kamu İhale Kanunu’na göre 24/03/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...için 14.05.2020 tarihinde ilgili Belediyesine başvuruda bulunulduğu ve 16/06/2020 tarihinde... ...sözleşmenin “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde ; 18...

...tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı düzenleyerek... yüklenimindeki … TL ihale bedelli “… ...programı revizyonu ve süre uzatımı verilmesi şartlarının gerçekleşmediği anlaşılmıştır... yüklenimindeki … TL ihale bedelli “…

Şti.’ye ihale edilen “.. Şti.’ye ihale edilen “.. ...verilen esas üzerinden yeniden hesaplanarak yeniden hüküm tesis edilmesini teminen 4. ...p poşetinin, idarenin deposunun ve diğer şartların uygun olmaması sebebi ile teslimat...

...kadar, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği... Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... ...ettiğinin ifade edildiği, bu kapsamda yapılan başvurular neticesinde, şirkete toplamda yedi...

...alan gerekçe ile tazmin hükmü bozulmuş ve yeniden hüküm verilmek üzere dosya Dairesine... ...müstecirlerinin fesih talebinde bulunması, kantin ihalelerini uygunsuz kişilerin alması gibi) nedeniyle... ...mevzuatına uygun olduğu anlaşıldığından, başvurucuların temyiz itirazları yerinde görülerek...

...işini üstlenip süresinde tamamladıklarını, ihaleye konu inşaat işleri dışında elektrik... ...tutarlarını da aldığını, idarenin şayet yeni bir ilave iş veya değişiklik talep edecek... ...Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir...