14.2.Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... ...Esaslar” ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan...

(2) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı... ...1) Yaklaşık maliyet ve teklif edilen fiyatların ihale günü açıklanması... ...halinde hazır bulunan isteklilere birer örneği verilir. ...hususlar göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanabilir.

...yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık hususunda yüklenicinin... ...sonra yüklenici tarafından alınan yeni enerji müsaadesine göre yapılmayan... ...tarihinde düzenlenen Geçici Kabul Tutanağı’nda; inşaat ve mekanik...

...uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi gerektiği, kesin... ...tutarlarını da aldığını, idarenin şayet yeni bir ilave iş veya değişiklik... ...talep edilmiş ise de; geçici kabul tutanağı ve kesin kabul tutanaklarının... ...Hukuk Dairesi'ne, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine...

...üzere 3 adet 6 satış tutarı tespit tutanağına yer verildiği, SMMM …... ...sözleşmesinin aslının veya noter onaylı örneğinin sunulmadığı, bu haliyle... ...şirketin … adresli olduğu, her iki fiyat teklifini onaylayan mali müşavirin... ...sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği...

...uygulanacağı belirtilerek, düzenlenen tutanağın yükleniciye 09/12/2021 tarihli... ...alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin yeni bitim tarihinin tespit edilmesi gerektiği... ...Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir.... ...yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık ile ilgili olarak Kurulumuz...