...ve Yolu Açmaması: Yüklenici Süre Uzatımı Alabilir mi? ...nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmesi incelenmiştir. Kamu yapım işlerinde süre uzatımı...
yapım işlerinde ilave süre verilmesi kararları - Arama Sonuçları
...işlerini de üstlendiklerini, inşaat/yapım işinin sürdürüleceği... ...aldığını, idarenin şayet yeni bir ilave iş veya değişiklik talep... ...dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı... ...belirlendiğinden bu rapora göre karar verilmesi doğru olmamıştır... nolu kararı) Yapım işlerinde idarece sözlü talimat...
gecikilen süre , gecikme cezası , İhtar süresi ...göstermesi nedeni ile Yargıtay kararlarında ceza uygulanacak süre... ...bu düzenlemenin gereği olarak Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmede...
...olarak sözleşmenin en az 10 gün süreli fesih bildirimi sonrasında... ...temerrüde düşmesi halinde süre verilmesine ilişkin olup, 6098... ...amacıyla yükleniciye verilecek ilave süre sonrasında aynı durumun... ...yüklenici firmaya muhtelif tarihlerde yapım işine ilişkin olarak işin...
...hakedişlerini sözleşmede belirtilen sürelerde ödeyememesi, sıkça... ...Geciken Hakedişler Bir yüzme havuzu yapım işinde (anahtar teslim götürü... ...gecikme kadar süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan ödeneğin...
...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...Yollarına Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili olarak... ...artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre... ...Yükleniciye 85 gün süre uzatımı verilmesinin kararlaştırıldığı...
...Süre Uzatımı Hakkı Doğurur Yapım işlerinde yükleniciler... ...quot; sayılır ve süre uzatımı verilmesi doğrudur. 29/4 kapsamında net bir süre uzatımı gerekçesidir.
Giriş Kamu yapım işlerinde bir projenin tamamlanması... İşte bu resmi tanıma sürecinin en önemli hukuki kavramı... Bu makale, kamu yapım işlerinde kritik bir dönüm noktası...
...ihdas edilen Kurul Kararı’na ilave edilecek bir husus bulunmamaktadır... ...müteakip söz konusu işlerin yapımına başlanabildiği ifade... ...sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının... ...kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi, bu süre uzatımına...
...sebepler sonucu verilen süre uzatım kararları. ...ekip ve ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler için... ...artışı kapsamında ödenmesi, ilave imalatlar ve gecikilen boya... ...günler için 60 gün süre uzatımı verilmesi gerektiği yönündedir... ...Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre uzatımı verilmesi hususunda...