...edimlerini ifa etmemesinden kaynaklı olarak davacının... ...kullanma simülatörünün yapımı ve davalı idareye... ...on binde 15) oranında gecikme cezası uygulanır... ...kabul yapılıncaya kadar muhafaza edileceğinden... ...kaynaklı olarak davacının fazladan ödemek durumunda... ...davaya konu gecikme cezasının ifaya ekli... ...davanın kısmen kabulüne dair verilen karara...

...davanın kısmen kabulüne dair verilen karara... ...belirterek davalıya gecikme cezası borcunun... ...olmak üzere) gecikme cezası borçlusu olduğunun... ...göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı... ...ettirilen cezanın ne kadarlık süre için... Sözleşmenin 35. ...yaptırılan her türlü yapım ve hizmet işlerinin... Bu Şartnamenin 44/6.

...Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi... ...İdaresince istenilmesi üzerine yeniden revize projesi... ...devamında 77232 nolu sokağa kadar yapılması istenilen... ...bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri... ...Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana... Yüklenicinin görüş ve talebinin; …

Yönetmeliğin Ek-7. ...müvekkilince tahakkuk ettirilen gecikme cezalarının... ...kendilerinden haksız şekilde fazladan gecikme cezası... ...gecikme cezası bedeli kadar davalıya borçlu... ...temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi... ...üç) oranında gecikme cezası uygulanır” hükmünün...