Yargıtay, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) Md. Ceza, sadece eksik kalan işlerin bedeli üzerinden ve verilen ek süreyi aşan kısım için hesaplanabilir.

...işi kışa sarkıtması halinde, YİGŞ 29/9'a atıf yapılarak ve o dönemde yapılacak işlerin teknik olarak kışın yapılamayacağı (işin özelliği) belirtilerek, kış döneminin... Bir bina yapım işinde, idareden kaynaklı ruhsat gecikmesi nedeniyle yükleniciye 144 gün süre uzatımı verilmiştir.

...işi kışa sarkıtması halinde, YİGŞ 29/9'a atıf yapılarak ve o dönemde yapılacak işlerin teknik olarak kışın yapılamayacağı (işin özelliği) belirtilerek, kış döneminin... Bir bina yapım işinde, idareden kaynaklı ruhsat gecikmesi nedeniyle yükleniciye 144 gün süre uzatımı verilmiştir.

...sadece ana sözleşme metnine veya avan projeye değil, sözleşmenin eki olan tüm belgelere (Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Özel İdari ve Teknik Şartname, mahal listeleri vb.) bir... (Anahtar Teslimi Götürü Bedelli İşler): Bu maddede, her nevi kazı, dolgu, temel inşaat işleri... temel ıslah işleri, alana ilişkin zemin etüt raporları...

Yapım (İnşaat) İşlerinde İşçilik Fiyat Farkı İnşaat işlerinde personel çalıştırılmasına dayalı mantığı yoktur. Hesaplama Yöntemi (Pn Formülü): Yapım işlerinde asgari ücret zammı doğrudan maaş farkı olarak ödenmez. Yani yapım işlerinde birebir karşılama garantisi yoktur, formül ve endeks esastır.

Yapım işlerinin özel sektöre yapılması halinde, belediyelerden veya il özel idarelerinden standart form olarak EKAP’a kayıtlı iş deneyim belgesi alınmaktayken, mal ve hizmet alımlarında iş deneyim belgesi olarak fatura ve sözleşmeler EKAP üzerinden teklifle birlikte sunulmaktadır.

Bu itibarla, söz konusu yapım işlerine ilişkin sözleşmelerde Esaslara göre süre uzatımı verilebilmesi için iki koşulun bulunduğu, bu koşulların süre uzatımına konu olan yapım işine ilişkin ihalenin 4734 sayılı Kanuna göre 1/3/2023 tarihinden önce yapılması ve ihale...