...farkı verileceği ifade edilen  yapım işi ihalelerinde  uzatılan... ...uzatımlarına örnek olarak; hakedişlerin geç ödenmesi, İdarece... Uzatılan süre için fiyat farkı verildiği... ...2021 tarih ve 2021/129 sayılı kararında da bu husus belirtilmektedir... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... Örneğin; fiyat farkı verilmeyen...

Yapım İşlerinde İşyeri Teslimi... ...aldığını gerekçe göstererek süre uzatımı talebinde bulunamaz.” hükmü... ...geçeceği yerleri, her türlü toprak işlerine ait olup sözleşme veya... ...12.2022 tarih ve 52626 sayılı kararında da, yüklenicinin iş... ...imzalanmasından sonra, sözleşmede yazılı süre içinde işe başlanabilmesi...

Giriş Kamu yapım işi sözleşmeleri, işin... ...nin, sözleşmede belirlenen süre içinde taahhüdünü yerine... ...cezası, sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri dışında, yüklenicinin... ...sözleşme düzenlemeleri ile Yargıtay kararları arasında uyumsuzluklar... Bu makale, yapım işlerinde gecikme cezasının hukuki...

...quot;Gecikilen Gün Kadar Süre Verilemez! ...quot;Gün=Gün Hesabı Bir yapım işi sözleşmesinde, ara... ...Yargıtay kararlarıyla bir süre uzatım sebebi olarak kabul edilmektedir... ...gılamada bilirkişiler, hakedişlerin fiili ödeme tarihlerin... 1997/3196 sayılı kararı , bu gün=gün&quot...

...Kanunlara dayanılarak çıkarılan Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması. Bu kapsamda, yapım işlerindeki iş programı ve ödenek... Ödeme süreçlerinde, nakit planlaması büyük önem taşır.

Giriş Bir kamu yapım işi ihalesi süreci, sözleşmenin... Yer Teslimi Süreci Nasıl İşler? ...göstererek herhangi bir süre uzatımı talebinde bulunamaz.... ...gecikme idareden kaynaklanıyorsa (örneğin kamulaştırma işlemlerinin... Kamu yapım işlerinde sözleşme imzalandıktan...