...davacının temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz... ...davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye... ...276.717,00 TL üzerinden kabulüne karar verilmiştir... ...günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur... ...Rehabilitasyonu işinin yapımını üstlendiğini... ...verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın kabulüne...

...sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği... İşin kontrol mühendisi ….. Yolu Yapımı işine ait işyeri... ...işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması... ...incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı... ...ve gerekli ölçüm ve incelemeler yapılmıştır...

...takibinin, hem inşaatın kontrol amiri olmaları... ...ise; teminat mektubunun süresinin takibi ile ilgili... Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. ...buna bağlı olarak kesin kabul noksanlıkları bedelinin... ...kesin teminatların; a) Yapım işlerinde; varsa... Bu incelemeler yüklenici... ...araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı...

...üstlendiklerini, inşaat/yapım işinin sürdürüleceği... ...olmadığını, aksine kontrol firmasının yaptığı... ...talep edilmiş ise de; geçici kabul tutanağı... ...bedeli üzerinden davanın kabulüne karar verilmiş... ...dışı imalâtlar yönünden inceleme yapılırken sözleşmenin... nolu kararı) Yapım işlerinde idarece sözlü...

...Derslikli) İnşaatı” yapım işinin yürütülmesi... ...olmayan, geçici kabul heyetince eksiklik listesinde... ...karara istinaden geçici kabul itibar tarihinin düzeltildiği... Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri ...uzatımı ile birlikte işin süresinin 956 güne çıkarılarak... ...sıra elektrik tesisatı işlerinde 26 maddelik eksiklik... ...çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye...

...yüklenicinin bahse konu işin yapım sürecinde gerçekleştirdiğini... ...yazısı ve eklerinden geçici kabul itibar tarihi... ...düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya... ...arasında geçecek süre teminat süresidir. Yapım işlerinde teminat süresi... ...çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye...