...Doğalgaz Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi... ...maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin... ...verildiği, İKY’lerin hangi işleri kapsadığının belirtildiği... ...tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri...

...ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde... ...söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği, ..

...İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat... ...bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre sözleşme yılı... ...fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre sözleşme...

c) Genel salgın hastalık. ...sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin... ...bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , “Yapım İşlerinde Çalışılamayacak... havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı