İdare tarafından ise eksik gerçekleşen “Deneme İşletmesi... ...yaşanan uyuşmazlık “Anlaşmazlık Tutanağı”na bağlanarak Yüksek... ...sıkıştırılması, yükleme boşaltma ve nakliye işleri, ekipman, alet edevat masrafları... … Yapım İşi”nde; a) Kazıdan... ...uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri... ...sözleşmeyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya...

… TL ihale bedelli … yapım işi mahallinde işin kontrol... ...eksik yapılan imalatlar inşaat işleri ile ilgili olduğundan...

...edildikten sonra oluşturularak kabul yapılması için karar alınarak... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde... ...listelerinin, varsa teknik şartnamenin eksiksiz bir şekilde ve birbirleri... ...sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için...

...sonra kesin teminat ve ek kesin teminatların; a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanının, b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin...

...uygulanması gerekirken özel fiyat tutanağı düzenlenerek kazı bedelinin... BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. Dava konusu baraj yapım işinde işin başından... ...dışında bulunan elektromekanik işlerin davalı idarece ihaleye... ...dava tarihi itibariyle geçici kabulün yapılması gerektiğinin... ...hatalı, yapılan incelemeler de eksik ve yetersiz olup, bu haliyle...

...hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından... ...varsa ek kesin teminatların; …b) Yapım işleri dışındaki işlerde... ...kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine... ...nakit olarak İdareye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. ...kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklik, hata ve kusurların incelenmesi... ...malzemesi kötü işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa...

...teminat ve varsa ek kesin teminatların; a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve  kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz...

...sözleşmeye bağlanan binalara yönelik yapım işlerinin anahtar teslim... Kurum uhdesinde geçici kabulü yapılan ve devam... ...yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden...

quot;Geçici kabul başlıklı 41. ...işleri gösteren ön inceleme tutanağı, yapı denetim görevlisinin... ...tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...tarihli yazısı ile tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlandığını... ...şirketin 04/02/2019 tarihinde kabul işlemleri için yaptığı... ...Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişlerince şantiyede yapılan...

...Yenileme I Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde; güneş kollektörleri... ...Bununla birlikte, ikmal inşaatı işlerinde ihale dokümanı içinde... ...2021 tarihinde onaylandığı, geçici kabul itibar tarihinin 28... ...edileceğine dair ihtar olarak kabul edilmesi gerektiği, netice...