fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...Manavgat Yeşilbağ Göleti ve Sulaması İkmali” yapım işinde; süre uzatımı, ödenek aktarımı... Bu tespitlerden sonra anlaşmazlık konusunun 2 başlık... Fiyat farkı hesaplanacaktır. ...parası cinsinden sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin fiyat farkı aşağıdaki formüle...

fiyat farkı , Geçici kabul , geçici kabul komisyonu , kesin hakediş ...uygulanan işlerde, zorunlu nedenler dışında, hakedişlerin, uygulama ayından sonraki ayın ilk beş... ...sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin... ...yüklenici tarafından gerçekleştirilen imalatların tespitinin zorunlu olduğu, anılan maddenin ikinci...

... göstereceği yer, şart, onaylanan projeler ve zamanlarda yapım şartlarına bağlı olarak yer tesliminin yapılması ... bu günlerde, onaylı ilk iş programına göre işlerin gerçekleştirilmesinin mümkün olamayacağı gibi ... ettiği, Bu şekilde idare tarafından bir süre tespit edilmesi durumunda, süre uzatım ve ödenek aktarma ... programına göre, taraflarca iş ve işlemlerin (fiyat farkı hesaplanması dâhil) yürütülmesi gerektiği ...

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yeni iş kaleminin birim fiyatının tespit edilmesi” başlıklı 53 üncü maddesi 5 inci fıkrasında; “Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre; …

İşe ait Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)'nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti”  başlıklı 22 nci maddesinde; Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti “Madde 22 - (

4735 sayılı Kanun'un Fiyat farkı verilebilmesi başlıklı 8. ...işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 41... ...davacı şirketin 04/02/2019 tarihli yazısı ile tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlandığını... ...Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişlerince şantiyede yapılan teftiş doğrultusunda...