... 23.07.2010 tarih ve 22147 yevmiye nolu Yapım İşleri Tip Sözleşmesi nin düzenlendiğini, sözleşme gereği ... yaptığı sözleşme nedeniyle, çeşitli kalemlerde işin ifası için gerekli mal ve hizmet temini sözleşmeleri ... idarece haksız feshedildiğini, davacının feshi gerektirecek herhangi bir eyleminin olmadığını, 4735 ...

...İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı üzerinde kaldığını... ...ilave süreye rağmen işi tamamlayamadığını, işin gecikmesinde davalı idarenin bir kusuru bulunmadığını... ...asıl davanın kabulü ile davalının eser sözleşmesinin feshinin haksız olduğu yönündeki... ...üzerinden bildirim yapmak suretiyle sözleşmenin feshi yoluna gitmesinin anılan hükümlere aykırılık...

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup sözleşmenin... sözleşmenin feshi , yasaklılık kararının kaldırılması , yüklenici kusuru ...ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki ( 37 + 000 - 48 + 100 ) Km... Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen yerlerde işe devamı mümkündür.

...yapı denetimi hizmetinin sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle... yevmiye no.lu) ekli 13 no.lu Hakedişi Onaylayan (İnşaat Mühendisi) …