...20019 sayılı yazılarında özetle; İdarece yapımı planlanan istinat duvarı imalatının... ...İdarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve işin sözleşmesinde bulunmayan “YBF-7 Çimento... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...kararı ile iptal edildiği, davacının ihale komisyonu üyesi olduğu ve ihalenin yapılması... maddesinde, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece... ...hedef tutan davranışlarda bulunduğunun hukuken kabul edilebilir, somut, objektif bilgi ve belgelerle... ...bırakmak saikiyle işlem tesis ettiği, böylelikle kişilerin yararını gözettiği ve kamuyu zarar...

...edilerek sözleşmeye bağlanan binalara yönelik yapım işlerinin anahtar teslim götürü bedel... Kurum uhdesinde geçici kabulü yapılan ve devam eden yapım işleri... ...gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle...

...sözleşmeye bağlanan “…Peyzaj ve Çevre Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana... ...tarihinin 10/10/2019 olarak belirlenmesi ve geçici kabul işlemlerinin bu tarih esas alınarak yapılmasını... ...İdare görüşüne göre, sözleşme konusu işin verilen süre uzatımlarına göre bitim...

.Konutu ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin havanın... ...BeşYüzElli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. ...arasında çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği...

Buna göre işin bitmesi gereken tarih 31.12.2016’dır. ...sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen...

...İtme) İşi Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı... idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı ...Müdürlüğünden proje onayı beklendiğinden malzeme kabulünün yapılamadığı, Söz konusu projelerin...

...ASHİ Yapım İşi”nde; işin bir kısmının yapımına idareden kaynaklanan nedenlerle geç... ...başlıklı 9 uncu maddesinde, bu madde hükmüne işin idari şartnamesi ve sözleşmesinde yer...

Binaları Yapım İşi”nde, iş azalışı yapılan muhtelif... Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...nci fıkrasında belirtildiği üzere iş eksilişi yapılan imalatların birim fiyatlarının...