Kararın İlgili Kısmı Ayrıca işin sözleşmesinin ilgili maddesinde ' .. Yüklenici, bu belgeleri 7 gün gecikmeyle 11.07.2016 tarihinde idareye sunmuştur. ...dayanarak iş başında bulunmama cezası kesilmesinin sözleşmeye uygun olmadığına... ...tay: İş Başlamadıysa Ceza Yok Yapım işleri sözleşmelerinde teknik persone...

Bir yapım işinde, idare sözleşmeye aykırı olarak çalışılmayan dönemi (121 gün) süre uzatımına ekleyerek kamu zararına (kesilmeyen gecikme cezası) yol açmıştır.

...Raporu: Süre Uzatımı Yersiz, Gecikme Cezası Kesilmeliydi Denetim raporunda, bu... Ödenek yetersizliği veya bürokratik gecikmeler nedeniyle yaşanan bu durum, yüklenicinin... Bu noktada, Hakedişim geç ödendiği için süre uzatımı alabilir... Sayıştay, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ) Md.

Bir yapım işini üstlenen iş ortaklığının (adi ortaklık) idare aleyhine açtığı gecikme cezası iadesi davası, Yargıtay'dan usul hatası nedeniyle döndü.