...İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı üzerinde kaldığını... ...ilave süreye rağmen işi tamamlayamadığını, işin gecikmesinde davalı idarenin bir kusuru bulunmadığını... ...üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en...

...idareye zarar verildiği ve tarafına ödenen hakedişin fazlaya ilişkin kısmı için alacak davası... maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48. ...üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en...

...olarak 151.380,00 TL alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde tamamlayamadığından... ...gereğince ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en... Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır. ...ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 gün...

...proje değişikliğine uygun olarak ilave yüzer tavan ayakları ve merdiven onarımlarının yapılması gerektiği, yapım talimatı verilen ilave yüzer tavan ayak ve merdiven onarımı imalat bedellerinin iş artışı kapsamında ödenmesi, ilave imalatlar ve gecikilen boya imalatlarının yapımı için süre uzatımı verilmesi ile 31 gün kısmi gecikme cezasının...

...olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...deplasesi için geçen sürede yüklenici tarafından yapımına başlanamayan işler için 40 gün, tesisin... ...kaydırılması gerektiği, İdareden kaynaklanan gecikmelerin yaşandığı döneme ait ödeneklerin... Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 24 üncü maddesinde; “24.1.

...verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu ... ...teknik işleri takip etmesi, bu işlerin işleyişinden bilgisinin olmasının mümkün olmadığı... Yapım İşi”nde, yüklenici ...