... ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına ... iadesi için SGK Başkanlığından ve Vergi Dairesi Başkanlığından ilişiksiz belgesi ... ... Bu itibarla, her ne kadar davacı tarafından ihale konusu iş ... onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı anlaşıldığından ...

...yıl bütçe giderlerinin 212 sayılı Vergi Usul Kanuna göre belirlenecek... ... Her ne kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49' uncu maddesinde...

... yükleniciler tarafından ihale konusu işin ne kadarlık kısmının yapıldığı ve söz ... bu örneklerin noter, SMMM, YMM veya vergi dairesi onaylı suretleri, hakediş ödemeleri ...

... maddesinde; Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve SGK'ya olan borçları ... sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ... tahvili ile dava dışı yüklenicinin vergi ve SGK' ya olan borçlarının ödenmesinin ...

... içerisinde, ödemiş olduğu damga vergisi, teminat için komisyon, sözleşme bedeli ... raporu da gözetilerek, dava tarihine kadar faiz hesaplamak suretiyle toplam 65 ... ... ...sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle yüklenicinin olumlu zarar kapsamında kâr kaybını ve olumsuz zarar kapsamında ödemiş olduğu damga vergisi, teminat...