... ce hükme esas alınan 09.07.2018 tarihli bilirkişi raporunda, sözleşme ... doküman sunamadığını, bu nedenle davalının işin süresinde teslim ... ... ...kısmının kabul edilebilir olduğu ve idarenin yükleniciye ne kadarlık gecikme cezası tahakkuk ettirmesinin mümkün olduğudur...

... görüşünde; yüklenicinin talep tarihine kadar yaptığı işler incelendiğinde işe ... onaylı iş programına göre 01.08.2018 tarihi itibariyle toplam iş gerçekleşme ... durumunda oluşacak zararları nedeniyle mağduriyet oluşağı, 7161 ...

maddesinde, 31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna ... beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği ... ... ... en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına ... yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanun'un ...

...altında askıya alınması ve netice itibariyle sözleşmeye bağlanmamasından... ... ...Dairesi'nin 03.07.2019 tarih, 2018/2045 Esas, 2019/769 Karar... ... adli yargı , idari yargı , sözleşme imzalanana kadar

... kabul safhasında bulunmaması nedeniyle geçici kabulünün yapılmaması ve ... kabule hazır hale getirilinceye kadar cezalı çalışmaya devam etmesi ... yangının çıktığı tarih ile 2018 yılının son günü (aynı zamanda ...