(YİGŞ 29/9) Ancak süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günler de dikkate alınarak verilecek süre belirlenir. Ruhsat Gecikmesi Nedeniyle Verilen 144 Günlük Uzatmanın Kışa Denk Gelmesi Bir bina yapım işinde, yer teslimi 24/09/2020 tarihinde yapılmış ve işin süresi 400 gün olarak belirlenmiştir.

(YİGŞ 29/9) Ancak süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günler de dikkate alınarak verilecek süre belirlenir. Ruhsat Gecikmesi Nedeniyle Verilen 144 Günlük Uzatmanın Kışa Denk Gelmesi Bir bina yapım işinde, yer teslimi 24/09/2020 tarihinde yapılmış ve işin süresi 400 gün olarak belirlenmiştir.

quot; Harçlı İmalatların Yapılamaması Nedeniyle Hava Muhalefeti Talebi Bir binaların tabela temizliği ve cephe yenileme işinde, yer teslimi 01.11.2013 tarihinde yapılmış ve işin bitim tarihi 30.12.2013 olarak belirlenmiştir (60 gün süre).

Bu belgelerin yenilenmesi talebi üzerine, eski belge teslim edildikten sonra, yenileme tarihindeki kriterlere göre yeni bir belge düzenlenir.

Yargıtay Uyardı: Daireyi İhtirazi Kayıtsız Teslim Alan, Gecikme Cezası Alamaz!