...dilekçesinde; 26.08.2016 tarihinde yer teslimi yapılan işe ait teknik eleman taahhütnamelerini 08.09.2016 tarihinde idareye vermiş... …” hükmü, İşe ait sözleşmenin “Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması”   diploma , gecikme cezası , meslek odası kayıt belgsi , teknik personel , teknik personel bildirimi

İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. şantiye şefi , teknik personel , teknik personel cezası , yüklenici ...sözleşmenin 24.3.maddesinde, “Yüklenici, yukarıdaki teknik elemanların isimlerini ve belgelerini (diploma, meslek odası...

Belirtilen nedenlerle gecikme cezası kesilmemesi sonucu oluşan toplam ….. Bunun üzerine işin kontrollüğünü yürüten teknik elemanlarca keşif ve metrajlar hazırlanmış ve İl Sağlık...

edimin ifası , gecikme cezası , öncelikli edim ...öncelikli edimini ifa ettiğini ispat edemediğini, görsel ve teknik bilgilerin davacıya verildiğine ilişkin tutanak ya...

gecikme cezası , mimar , mühendis , teknik personel Özel Teknik Şartname, • Genel Teknik Şartname, •

Davalının süre yönünden bir zararı var ise bu konuda yetkili elemanlarına rücu etmek hakkı saklıdır. Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez.

İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. İşe ilişkin sözleşmenin “Teknik Personel Bulundurulması” başlıklı 24’üncü maddesinde, “24.1.

...takdirde; Mimar veya Mühendisin her biri için günlük gecikme cezasının 1/4 YTL/Gün ceza müteakiben düzenlenecek ilk hak... Bu 76 gün haricindeki sürede ise yüklenicinin teknik personeli iş başında bulundurmaması söz konu değildir.