...Şartname’nin yukarıda yer verilen fiyat farkına ilişkin düzenlemesine göre... ...Şartname’nin 46’ncı maddesinde belirtilen fiyat farkı katsayılarında sadece b3...

...özetle; sözleşme ve şartname uyarınca fiyat farkı verilmesinin mümkün olmadığı... Davacı yüklenici, bu duran sürede fiyat farkı... ...düzenlendiğinden mahkemece davacı lehine fiyat farkı alacağına hükmedilmesi... ...sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken fiyat farkı alacağı, …

...programı yapılması ile ilgili olarak yüklenici ile idaresi arasında oluşan... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...imalâtlar, temel ve temele bağlı olan temel üstü imalâtlar bakımından...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı Yüklenicinin görüş ve talebi; 22/11... ...itibaren işe başlama tutanağı tarihi olan 02/08/2021 tarihine kadar geçen... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

...iş programının revize edilmesi ve fiyat farkı hesaplanması talebinde bulunduğu... 1) İş için gerekli olan projelerle diğer teknik belgelerin... ...edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı hesaplanır. ...sayılı Kurul Kararı ile ilgili olarak, yüklenicinin 16/09/2021 tarihli ve 189156...

...46’ncı maddesinde belirtilen fiyat farkı katsayılarında sadece b3 katsayısına... ...hizmetlerin niteliği ve gereklerine uygun olan endeksin tespit edilerek ihale... ...içeriği teknik şartnamede belirtilen ve yüklenicin sorumluluğunda olan yükümlülükler... Bu giderler teklif fiyatına dahildir.