maddesi, bu erimeyi engellemek amacıyla, yüklenici kusuruna dayalı fesihlerde teminatın güncellenmesini emretmiştir. Ancak, sözleşme feshinin yüklenici kusuruna dayanmadığı hallerde güncelleme olup olmayacağı tereddütü akla gelebilmektedir.
yüklenici kusuru - Arama Sonuçları
… Devamı
Zaten endeks kıyaslaması sadece yüklenicinin kusuru olduğu düşünülen durumlarda yapıldığı ve yüklenici kusuru olduğu durumlarda sonraki işlemle önceki hataların bertaraf edilmeye çalışılması doğru bir yaklaşım olmadığından geriye dönük fiyat farkı güncellenmesinin herhangi bir manası bulunmamaktadır.
Yüklenicinin görüş ve talebi; Rüzgar Enerji Santralinde 12/10/2019 tarihinde arıza oluştuğu, 286 iş günü sonrasında arızanın giderildiği, bu süre için 710.115,12 TL gecikme cezası hesaplandığı, gerek duyulan bakım ve onarım hizmetlerinin yapılmamasının şirketlerinden kaynaklanmadığı, idarenin kusurundan kaynaklı...
Bu hükmün uygulanabilmesi için feshin tamamen yüklenicinin kusurundan kaynaklanması gerekir. İdareler genellikle, feshin yüklenici kusurundan kaynaklandığını iddia ederek teminatı gelir kaydetme (irat kaydetme) yoluna giderler.
Yüklenicinin görüş ve talebi; Rüzgar Enerji Santralinde 12/10/2019 tarihinde arıza oluştuğu, 286 iş günü sonrasında arızanın giderildiği, bu süre için 710.115,12 TL gecikme cezası hesaplandığı, gerek duyulan bakım ve onarım hizmetlerinin yapılmamasının şirketlerinden kaynaklanmadığı, idarenin kusurundan kaynaklı olarak...
Kanun, daha çok tarafların kusuruna dayalı fesih hallerini düzenlemiştir. Bu durumda, fiyat farkı kararnameleri gibi mevcut telafi mekanizmalarının yetersiz kalması, yüklenicileri iflasın eşiğine getirebilmektedir.
Bu, idarenin kusurundan kaynaklanan bir gecikme olduğu için yükleniciye süre uzatımı hakkı tanır.
Fiyat Farkı Hesaplaması Anlaşmazlıkları İdarenin kusuru veya mücbir sebeplerle işin süresinin uzatılması, maliyet artışlarına neden... “Yüklenici itirazları, sözleşmeyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar yazılı olarak yapılır. Yüklenicinin bu hakkı saklı kalır.
Tam aksine yüklenici firma …Ltd. ...sözleşmenin uygulanması bakımından sorumluların idareyi zarara uğratıcı kasıt, ihmal ya da kusurunun olmadığı ortaya çıkmaktadır.
...talaşının tedarik edilmesinin başlangıçta imkansız olmasında davacıya yüklenebilecek bir kusurun olmadığının açık olması ve Orman Fakültesinden alınan teknik görüşte de... ...yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından...