...görüş ve talebi; Taahhütleri altında bulunan bahse konu işin yürütülmesi sırasında, sözleşmesinde bulunmayan... ... ...edilerek revize fiyatlarla yeniden ödeme yapılarak düzeltme yoluna gidileceği yönündedir. ... ...eki “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar...

...yargının görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ Dava, davacı şirket tarafından, 2009/137801 ihale kayıt numaralı Karataş (Adana) Kanalizasyon İnşaatı işinden dolayı belirlenen... ... ... faaliyetlerini inceleyen Uzman Denetçi tarafından tesis ihalesinde işin yüklenicisinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cetveli üzerinde ... Müdürlüğünce 2.11.2012 gün ve 2348 sayı ile “Yükleniminiz altında yapımı tamamlanarak 18.01.2012 tarihinde geçici kabulü yapılan Karataş ...

...lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği... ... İhale konusu işin/alımın; a) Adı: Türk Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin ... İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

... anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinin yürütülmesi sırasında proje değişikliğine bağlı olarak ... ve iş eksilişine karar verilen imalatın tanım, tarif ve yapım şartları dikkate alınarak idarece oluşturulacak analizlere göre ...

...kesinleşen Asliye Hukuk Mahkemesi kararı dikkate alındığında, işin süresi içerisinde teslim edilmediği, ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı, bu durumda, sözleşmenin...

Kısım Dere, Yağmursuyu, Atıksu Bakım Onarım ve Temizlik İşleri Yapımı işinde aynı imalat için 14.06.2007 tarihinde puantajla tespit edilen analizlerin esas alınması gerektiği belirtilmektedir.