...davalıya ihtarname gönderildiğini, buna rağmen davalı tarafından sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediğinden sözleşmenin feshedildiğini, ancak işin ivediliği nedeniyle davacı... ...müvekkilinin isimleri davacı idarece bildirilen 14 ilköğretim okuluna toplam 383.660 kg kömür teslimi yapıldığını, yapılan kömürlerin tek taraflı yapılan analizleri neticesinde...

... sözleşmede 9 parti halinde ve her bir partide 50.000 adet olmak üzere toplam 450.000 adet malın teslimi öngörülmesine ve numuneler üzerinde davalı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ... süreçte herhangi bir teslimat yapılmadığı, ihale sözleşmesi kapsamında yükümlülüğün yerine getirilmediği sonucuna varıldığından, davanın davacı şirket ve yarıdan fazla hisseye ...

...süre uzatım isteminde ve ikinci defa süre uzatım isteminde davacının % 51 ortak olduğu, işin sadece % 23'lük kısmının tamamlandığı, işin tesliminden itibaren 45 gün süre içerisinde taahhüdün yerine getirilmediği anlaşıldığından % 50'den fazla hisseye sahip olan davacı K1'in ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemde...

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 12/11/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ … Hükümleri yer almaktadır.

... bedelsiz olarak düzeltmek veya değiştirmek zorunda olduğunun düzenlendiği, malların tesliminden sonra sarı boyanın çok kısa süre içinde silindiği ve istenilen örtme gücüne sahip ... ayıplı malı verilen süre içinde yenisiyle değiştirmesi gerekirken bu yükümlülüğü yerine getirmediğinin sabit olduğu anlaşıldığından, edimini gereğince ifa etmediği tespit ...

Davalı şirketçe bu tarihten itibaren ilki 15, ikincisi 10 gün olmak üzere iki kez süre uzatımı verildiğinden teslimi gereken tarih 23.05.2006 tarihi olmaktadır. ...davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme talepleri yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 21/12/2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Bartın Sağlıklı Yaşam Merkezi” işinde... Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.”, …” Hükümleri yer almaktadır.

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 02/12/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Dikili Çandarlı Göleti İçmesuyu Arıtma... Hükümleri yer almaktadır. M 0 (2) Formülde yer alan; …