İdarenin sorumluluklarını yerine getirmeden, sadece yükleniciden sorumlulukları yerine getirmesini beklemek bu ilkeye ters olacağı gibi, örneğin, yer teslimini yapmayan bir idarenin sözleşmeden kaynaklı olarak yüklenicinin kesin teminatına el koyması da yine bu ilkeye aykırı olacaktır.
yer teslimi - Arama Sonuçları
… Devamı
Çalışılmayan günlerin süre uzatımı olarak verilmesi sadece iki durumda mümkündür: Mücbir Sebep veya İdare Kusuru Nedeniyle Sarkma: Eğer iş, İdarenin yer teslimini geciktirmesi veya başka bir mücbir sebep yüzünden kış aylarına sarkarsa; yükleniciye hem gecikilen süre kadar hem de bu gecikme yüzünden denk gelinen çalışılmayan...
''Hatay-Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi İnşaatı'' işinin ilk sözleşmesinin 16.03.2017 tarihinde imzalandığı ve 22.03.2017 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak çalışmalara başlanıldığı, işin fiziki gerçekleşmesinin % 98 seviyesinde iken Kamu İhale Kurumunun düzeltici işlem tesis edilmesi kararıyla ilk yüklenici...
maddesinde, Yüklenicinin taahhüdünü ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri...
Yeterlik Kriteri Olmasa da Sözleşme Şartlarının Mevzuata Uygunluğu İdarenin savunması, bu belgelerin bir yeterlik kriteri olarak teklif aşamasında istenmediği, sözleşme imzalandıktan sonra yer teslimine kadar sunulmasının talep edildiği yönünde olabilirdi.
L Tipi Cezaevi İnşaatı Yapım İşine dair 02.03.2004 tarihinde sözleşme imzalandığı, sözleşme uyarınca işin teslim süresinin yer tesliminden itibaren 700 gün olduğu, idare tarafından yaptırılan fazla işler nedeniyle işin teslim süresinin 27.09.2006 tarihi olduğu, ancak davacı yüklenicinin işi bu...
Yer tesliminin geç yapılması, projenin geç verilmesi, hakedişin ödenmemesi nedeniyle işin durması gibi durumlar **&
...programının belirlendiğini, işyerinin davacıya teslim edildiğini, davacının sözleşme hükümlerine uymadığını, edimlerini yerine getirmediğini, iş mahallinde yapılan incelemede, yer teslimine rağmen herhangi bir çalışmanın olmadığının tutanak ile tespit edildiğini ve çeşitli tarihlerdeki bildirimler ile davacının işe başlamasının istendiğini, iş...
İstisna 3: Süre Uzatımı ve Yeni Fiyatlar Eğer iş, İdarenin kusuru nedeniyle (yer tesliminin gecikmesi, proje değişikliği vb.) uzamışsa ve normal süresi içinde bitirilememişse; Yüklenici, İdarenin geciktirdiği dönemde meydana gelen fiyat artışlarını talep etme hakkına sahip olabilir.
Yüklenici, gecikmenin idareden (yer tesliminin geç yapılması) kaynaklandığını iddia ederek cezaya itiraz etmektedir .







