... ilişkin ifadede belirtilen iki tarih arasında çalışılamamasından kastedilenin, işyeri teslimi ile havanın fen noktasından çalışılamayan süre arasındaki zaman diliminin anlaşılması gerektiği ... devresinde bir gecikmeden söz edilemeyeceği gerçeğinden hareketle, gecikilen sürenin işyeri teslim tarihinden, havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan devresinin başlangıç tarihi ...

... dokümanları incelendiğinde; İşe ait sözleşmenin 30/04/2021 tarihinde imzalanıp yer tesliminin 07/05/2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesinde belirtilen iş süresinin 420 gün ... bildirdiği, Yüklenicinin 09/12/2021 tarihli dilekçesi ile idareye, 17/11/2021 tarihli yazısında yer alan görüş ve önerilerini tekraren bildirdiği ve 13/12/2021 tarihli dilekçesi ile idareden ...

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacılar tarafından, işe başlamanın davalı idarece geciktirildiği, termik santral devrede olduğu için idarece yer tesliminin hemen yapılmadığı, işe başlama ve bitim süresinin 20 gün gecikmeye neden olduğu, kırıcıyı devreye alma çalışmaları sırasında ayar problemi sonucu, kırıcı...

İşin yer tesliminin 14/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 200 gün ve ilk iş bitim tarihinin 02 ... hazırlanmış analizler incelendiğinde; analiz girdilerinin ve girdi miktarlarının aynı olduğu, “Yer Altı Radarı GPR Ölçümü Yapılması ve Raporlanması” iş kalemi ile ilgili olarak; Yüklenici ...

Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde … hazırlar.

Söz konusu işle ilgili olarak yer tesliminin …tarihinde yapıldığı, çalışılmayan günlerin olmadığı, …tarihli ve …sayılı Olur ile …TL iş artışı yapıldığı ve Yükleniciye … gün süre uzatımı verildiği, Yüklenicinin bu minvalde ödenek dilimleri ve tutarlarının bulunduğu revize iş programı aşağıda yer almaktadır.

İdaresinin yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin yer tesliminin, 01/02/2019 tarihinde yapıldığı, süresinin 985 gün ve ilk iş bitim tarihinin 13/10/2021 olduğu, İşin yürütülmesi sırasında, 06/11/2019 tarihli Olur ile 26...

İşin bitirilme süresi yer tesliminden itibaren 1100 takvim günü olarak belirlenmiştir.

...yapılması gerekse de şantiye kurulumu ve iş ortaklığının devamlılığına ilişkin çeşitli masrafların müvekkili şirketler tarafından yapıldığını, ancak davalı tarafından yer tesliminden yaklaşık 2 sene sonra işin rantabilitesinin düşmüş olduğu gerekçesiyle sözleşmenin 14.08.2015 tarihinde feshedildiğini, müvekkili şirket bu süre zarfında sözleşme...