Yanlış veya eksik yapılan bir yer teslimi, projenin gecikmesine, ek maliyetlere ve taraflar arasında hukuki anlaşmazlıklara yol açabilir.
yer teslimi gecikmesi - Arama Sonuçları
… Devamı
...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması... fiyat farkı , güncel endeks , revize iş programı , süre uzatımı , temel endeks , yapı ruhsatı , Yer teslimi
İlk Değerlendirme: Mahkeme Tek Kusurlu İdaredir Dedi İlk Derece Mahkemesi ve İstinaf (Bölge Adliye Mahkemesi), idarenin yer teslimi ve ödemelerdeki ağır gecikmesi nedeniyle tek kusurlu olduğuna, bu nedenle feshin haksız olduğuna karar vermiştir. Hukuk Dairesi , yer teslimi gecikmesi
maddesinde yer alır. ...yüklenicinin sahaya ilk kazmayı vurabilmesi için idarenin yer teslimi işlemini resmi olarak yapması gerekir. Yer Teslimi Süreci Nasıl İşler? Yer teslimi, basit bir formaliteden ibaret değildir.
Bu nedenle idarenin yer tesliminde gecikmesi ayrıca bir süre uzatım kararı vermeyi gerektirmemektedir.
Kurul'un gerekçesi, idarenin planlamasının yine idarenin eylemleri (gecikmeler) nedeniyle bozulmuş olmasına dayanır: Zorunlu Ertelenme: İşin 2015'te bitirilmesi planlanmışken, idareden kaynaklanan sebeplerle (KİK süreci, yer teslimi gecikmesi) işe 4 ay geç başlanmıştır.
...teslimi yapıldığına ilişkin belge bulunmasına rağmen yer teslimi yapılmaması gerekçesiyle süre uzatımı verildiği... gecikmez cezası , işe başlama , tapu tescil , yer teslim tutanağı
altyapı çalışması , başka idarenin gecikmesi , İller Bankası , işi engelleyici sebep , kamu zararı , sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı , Yer teslimi , YİGŞ Madde 29
Yer Teslim Tutanağı Nedir? İdare, yer teslimi için gün verir ve yükleniciyi çağırır. quot;Yer Teslimi**dir ve düzenlenen belgeye Yer Teslim Tutanağı denir. Yer Teslimi Nasıl Yapılır?
...yapıldığı halde 19.10.2016 tarihli süre uzatım kararı ile yer tesliminin geç yapılmış olduğu gerekçesiyle 60 gün ek süre... iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim tutanağı