... bulunulduğu, Kamu İhale Kurulu’nun 16/02/2022 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verdiği, ihale uhdesinde kalan yüklenici ile 17/02/2022 tarihinde sözleşme imzalanarak ... tesliminin çalışılmayan döneme denk gelmesi sebebiyle; iş programında ve ödenek dilimlerinde usulü dairesinde değişiklik yapılması koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği ...

Hukuk Dairesi'nce davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir. maddesinde de sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılmayacağı kabul edilmiştir.

İdare Mahkemesi'nin 03.10.2013 tarih ve E:2013/1066, K:2013/1063 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. Danıştay Tetkik Hâkimi K2'ın Düşüncesi :Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

… Davalının temyiz isteminin reddine, Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49.

...Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 05.01.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kuruluştan Kurtuluşa İz Bırakan Şehirlere Kültürel Gezi... ...2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.01.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.02.2023 tarih ve 78151 sayı ile Kurum kayıtlarına...