İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; 6.1. ...edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ... .Yapım İşi” nde, hafriyat istiap bedelindeki artışın ödenip ödenemeyeceği hususunda Kurulumuz...

... gazinosu, wc ve saha temizliği işletmeciliği olarak, işletilecek toplam alanın ise 120 hektar olarak belirlendiği; davacı şirket tarafından ... kısıtlanması nedeniyle uğradıkları gelir kaybının kira bedelinden düşülmesinin istendiği; 05.11.2008 tarihli dilekçeyle de ... taahhüdünden vazgeçme ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeme kapsamında ...

...gerektiğini, bu sebeple sözleşmenin götürü bedel olarak kararlaştırıldığını, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınacağını, yine, davacının sözleşme ile, C/25-30 hazır beton kullanmayı taahhüt ettiğini, teslim tarihinden itibaren 270 gün süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır...

...kalemleri için öngörülen bedelin üzerinde bir harcama yapıldığı, davacının toplam 590 gün idareye sözleşmeye hizmet sağladığı, idarenin ise bu hizmetin 329 günlük bölümünü ödemediği, proje 329 gün uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY 9000 için ayrı ayrı 274.165’er $ olmak üzere toplam 548.330 $’ın diğer...

...İdaresi Başkanlığının internet sayfası üzerinden idarece yapıldığı, teyidi yapılan faturaların güncellenmiş toplam tutarının teklif edilen bedelin % 25'den az olmadığı, sözleşme konusu işin ihale konusu iş ile uyumlu olduğu, sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden...

birim fiyat tarifi , fore kazık , keson , sözleşme bedeli , teklif bedeli ...kalınlıkta sacdan mamul kalıp (keson) yerinde bırakılacak ve bedeli … poz no.lu birim fiyattan ödenecektir.” hükmü yer...