Söz konusu yapım işinde, 19/09/2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığı, sözleşmesine göre işin süresinin 360 gün olduğu, işin yürütülmesi sırasında verilen toplam 596 gün (240+119+177+60) süre uzatımı ile birlikte işin süresinin 956 güne çıkarılarak iş bitim tarihinin 29/04/2021 olarak belirlendiği...

...doğrulayan herhangi bir resmi kayıt bulunmadığı ve (Üniversite tüzel kişiliğini Rektör temsil eder denilerek) Üniversite Genel Sekreterine teslim edildiği gerekçeleriyle usulsüz bulunmuş, dolayısıyla süresi içinde mücbir sebep başvurusu yapılmadığı belirtilmiştir.

İdaresinin ilgi yazıları ve eklerinden; işin yer tesliminin 04/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 takvim günü ve ilk iş bitim tarihinin 03/10/2022 olduğu, İşe ait sözleşmede; 2021 yılı ödeneğinin % 40   

...kararlaştırıldığı, iş bitirme süresinin doksan gün olarak tespit edildiği, süresinde işin bitmemesi nedeniyle cezasız olarak altmış gün ek süre verildiği, bu süre içinde işin sözleşme hükümlerine uygun olarak tamamlanmaması nedeniyle altmış gün ek cezalı süre daha verildiği, bu süre sonunda işin teslimi sağlanmadığından sözleşmenin feshedilerek dava konusu...

İşin yer tesliminin 24/09/2020 tarihinde yapıldığı, süresinin 400 gün, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresinin 15/12-01/04 tarihleri arası ve ilk iş bitim tarihinin 28/10/2021 olduğu...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İş programı taraflarınca hazırlanarak idaresince onaylanmakla beraber işin yer tesliminin 11/11/2021 olduğu dikkate alındığında işin süresi ile ödenek dilimleri arasında büyük bir uyumsuzluk olduğu, ihale sürecinin beklenenden uzun sürmesinden kaynaklanan bu durumun firmaları...

... taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi ... programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere ...

İstinaf Yoluna Başvuranlar İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine teslim edildiği ve davacı bakanlık kullanımına verildiği anlaşılmaktadır.

... tarafından yerine getirildiğini: işin genelinin, 16 ayda tamamlandığını ve davalıya teslim edildiğini; kendisine verilen işleri süresinde tamamlayamayan yüklenici, taşeron veya ... tarihinden itibaren ticari faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiş, davalı vekili; işin süresinin 365 gün, geçici kabul hizmetleri 120 gün olmak üzere toplam 485 gün olduğunu; sözleşmenin ...