...sahibinin talep ettiği cezai şart ve menfi zararlar ile ilgili borçlu bulunmadığının tespiti, ihale masrafları ve iş bedelinin ödetilmesi, birleşen dava ise iş sahibi Bakanlık... ...tarihli sözleşme ile yüklenici iş sahibinin ihtiyacı olan miktar ve teknik özellikler teknik şartnamede belirtilen 2 kalem ürünün temin ve iş sahibine teslimini üstlenmiştir...

Bu tespit ve hükümler doğrultusunda; anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen ve revize edilen... ...esas proje içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel...

...yükleniciye tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana... ...işin bir kısmına veya tamamına ait olmak üzere, işte gerçekleşen gecikme süresinin tespit edilmesiyle en az gecikilen süre kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi, bu süre...

...üzerinden yükleniciye ödenir.” denilmiş ve maddenin 2 nci fıkrasında yeni fiyatın tespitinde kullanılacak analizler, 3 üncü fıkrasında bu analizlere uygulanabilecek rayiçler... Bu koşulun sağlanmadığı durumda yapım işinin teknik olarak ikmal edilebilmesi için gerekli olmayan, mal ve malzemelerin yapım işi kapsamında...

...olmayan eksiklikler nedeniyle spor salonunun kullanılamaz hale geldiğini, bir çok ayıp tespit edildiğini ve idare zararı doğduğunu belirterek bunların giderim bedeline ilişkin... Her ne kadar mahkemece dava reddedilmiş ise de konunun uzmanı olan teknik bilirkişi kurulu ayıpların gizli ayıp olduğu ve giderim bedeli hesaplamış ve ayrıca...

...alt yüklenicilere yaptırılamayacağı gibi işin niteliğinden kaynaklanan sebeplerle veya teknik zorunluluklar nedeniyle ihale dokümanında farklı oranlar belirlenmesi durumu hariç... Yapılan ön incelemede, eksik olduğu tespit olunan bazı bilgi ve belgeler 29.09.2020 tarih ve E.203996 sayılı yazı ile istenilmiş...