maddesi hükümlerine göre fiyatının belirlenerek yüklenicinin alacağının saptanması gerektiği açıklanmıştır. Sözleşme , teknik şartname , Yeni birim fiyat

Maddedeki yönteme aykırı şekilde belirlenen fiyatın idarece onaylanması -mahkemenin kabulünün aksine- davacı için kazanılmış hak oluşturmayacaktır.

) teklif verildiği, İlpet Petrolcülük İnş. aynı ip adresi , aynı ip den teklif verme , ihale dokümanı indirme , yasak fiil veya davranış

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” hükmüne haiz bulunmaktadır.

...işlemi tesis edilmiş ise de, davacı şirketin aşırı düşük açıklaması kapsamında teklif edilen bedeli desteklemek amacıyla sunmuş olduğu 28/09/2012 tarihli faturanın ihale...

4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı

TL/m olarak hesaplandığı, ayrıca aynı tarihte (yüklenici haricindeki) üç ayrı firmadan aynı borunun temini için fiyat teklifi alındığı, piyasa araştırması sonucu verilen fiyatların ortalaması alınarak -%25 oranında yüklenici karı genel giderler de dâhil edilmek suretiyle- işin yaklaşık birim maliyetinin ...

...idaresince onayının iş süreçlerinde yapıldığı, ölçüleri değiştirilen imalatın, sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde adet olarak tanımlandığı, işe ait birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartnameler dikkate alındığında, ön projelerin uygulama projesine dönüştürülmesi aşamasında geçen sürenin, sözleşmede belirtilen süre içerisinde...

İşe ait İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde; “25.1.

...işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı...