... yapılmamakla birlikte, iki ayrı tarihte iş artışı oluru verildiği, yükleniciye yazılı tebligat yapıldığı, bu uygulamanın bir proje değişikliği olarak değerlendirilmesi gerektiği, işin ... ilave sürenin verilmesi, bu sürenin iş bitim tarihine eklenmesi suretiyle işin revize bitim tarihinin tespit edilmesi, ancak bu tarihten itibaren sözleşmesinde belirlenen cezalı çalışmaya ilişkin ...

maddesinde yazılı tebligatın kurye gibi yollarla da yapılacağı düzenlemesi de elden teslime imkân vermektedir. Yüklenici sözleşmesine göre iş bitim tarihi olan 04.08.2018 tarihinde işi tamamlayamamış olup, bu tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir.

İhale tarihinde yürürlükte olan fiyat farkı kararnamesine göre fiyat farkı hesaplanacaktır. ...ödemeler dikkate alınarak hazırlandığı, 1 yapı denetim görevlisi tarafından “firmaya tebligatın (ödenek olmadığına dair bilgi) yapıldığı tarihten önceki ödeme tutarlarının...

...Sözleşmenin; “Taraflara ilişkin bilgiler” başlıklı 2 inci maddesinde, “Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi... Proje tatbikat planı Sözleşmenin yürürlüğe girme tarihinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde Yüklenici, İdareye bir proje tatbikat planı sunacaktır.

...bakıldığında ise doküman almaya ve teklif vermeye davet edilen başvuru sahibi de dahil olmak üzere 3 firmaya 11.07.2023 tarihinde ve saat 17:38:23’te “ Doküman Almaya ve Teklif Vermeye Davet ” konulu yazı EKAP sistemi üzerinden tebligatta bulunulmuştur.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI :Davalı idare tarafından, husumetin Orman Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından önce yürürlükte olan İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

...açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.”   Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 – Altmış (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

... inci günde belirtilmiş olup, Tebligat Kanununa göre resmi ve adli tatil günlerinde de tebligat yapılabilir olmasına rağmen, bu sürenin aleyhine işletildiğine, İdaresinin görüş ... belgesini vermediğini, dokuz günlük kurban bayramı tatilinin hemen ardından 19.09.2016 tarihinde eksik evraklarının tamamlanması için yükleniciye yazı yazıldığı, yüklenici 22 ...

… tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...çıkabilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından, yapılacak tebligat üzerine, hazır bulunması halinde yüklenici veya vekili ile birlikte tespit...

Bunun üzerine 6/7/2015 tarihinde başvurucunun MERNİS sistemine kayıtlı tebligat adresinin bulunduğu mahalle muhtarlığına tebligat yapılmış ancak başvurucu, Bakanlık cevabına karşı beyanını yasal süresi içinde ibraz etmemiştir.