Sözleşmeye göre işin bitim tarihi 06.01.2017 iken, Süre Uzatım ve Ödenek Aktarım Komisyonunun 25.04.2015 tarihli Kararı ile 65 gün süre uzatımı verilmiş ve … TL’lik ek sözleşme yapılmış, söz konusu ek sözleşmeye ilişkin … TL’lik ek kesin teminat 2016 yılındaki 5 no’lu hakedişten kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmiştir.

ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi , yasaklama ...durumda, şirket ortağının sunduğu sağlık raporlarının süre uzatımını zorunlu kılan mücbir sebeplerden olmadığı, zira... ...çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı...

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.  ...Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir…” hükmü bulunmaktadır.

...fesihte kusurlu olduğu gibi, davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı 29.06.2014 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen... kesin teminatın gelir kaydedilmesi , ortak kusur , sözleşmenin feshi

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ordu İli Korgan İlçesi Köylere... ...konusu işin yapımında süre uzatımı talep edildiği, süre uzatımı isteğinin kabul edildiği, bu tarihten sonra 12/06...