Şti.’ne Yapım İşleri Genel Şartnamesi, İdari Şartname ve Sözleşme hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu ...

(Ek cümle: 7/5/2010-5982/12 md.) Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.” 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1’inci maddesinde; “İstanbul Su ve...

Cezai şartın işlevi, borçluyu sözleşme hükümlerine uyma konusunda zorlayıcı olmasıdır.

...cetvelinde yer alan … 01 ve … 02 poz no.lu iş kalemlerinin miktarlarında meydana gelen artışlar ile ilgili ödemelerde; Kamu İhale Genel Tebliği ve yapım işleri tip sözleşme hükümlerine aykırı olarak revize birim fiyatların hatalı uygulanması suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği görüldüğünden, sorumluların temyiz itirazları reddedilerek...

Ancak, işe ait Sözleşme ve ekleri hükümlerinde, hakediş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle uzatılacak sürenin belirlenmesine yönelik ne İdarenin ve ne de yüklenicinin iddia ettiği gibi her hangi bir hesaplama yöntemi veya formül bulunmamaktadır.

Yüklenici, taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.

Bu durumda, sözleşme hükümleri uyarınca, resmi analiz ve rayiçler kullanılarak hesaplanan birim fiyatın esas alınması gerekirken, bu işlemin yapılmaması sonucunda kamu zararı oluşmuştur.

Yukarıda belirtilen sözleşme hükümlerine göre teminatın iade koşullarının değerlendirilerek iade edilmesi gereken tarihin belirlenmemiş ve bu tarihten sonra davacı yüklenicinin ilgili bankaya...

, Hükümlerinin yer aldığı, bu hükümlerde yıllık ödenek dilimlerinin idari şartnamede belirlenmesine karşılık, işin sözleşmesinde belirlenmediği görülmektedir. İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir.

hükmü ile 21 inci madde hükümlerine göre, birim fiyat sözleşmeye bağlanan yapım işinde; idare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.