Bu kararlardan çıkarılacak temel ilkeler şunlardır: Yüklenici, sözleşmede öngörülen normal iş süresi içindeki çalışılmayan günleri gerekçe göstererek süre uzatımı talep edemez.
sözleşme eki - Arama Sonuçları
… Devamı
Sözleşme sona erdikten sonra davacı, idareye herhangi bir borcu olmadığının tespiti (menfi tespit) ve kesin teminat mektubunun iadesi için dava açmıştır. Ancak bu iki alacak kaleminin hukuki rejimleri farklıdır ve mahkemenin bu ayrıma dikkat etmesi gerekir.
İdare, yükleniciye hem sözleşme bedelinin %19.4'ü oranında bir keşif artışı vermiş hem de bu keşif artışı için 35 gün süre uzatmıştır.
bentte açıklanan nedenlerle davalı iş sahibi vekilinin temyiz dilekçesinin reddine, 2. ...teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi” başlıklı 11.4.1 maddesinde “taahhüdün sözleşme ve ihale dökümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa...
...dokümanında tereddüde mahal vermeyecek şekilde belirtilmesi gerektiği, ihale dokümanında ihale konusu alımın/işin önemli bileşenleri için asgari veya ortalama belirlemeler yapılması, belirlenmiş olan ihtiyaçlar dışında ortaya çıkabilecek her türlü ihtiyacın yüklenici tarafından temin edilmesi ve bunun için sözleşme bedelinin dışında herhangi...
Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. İşe ait sözleşmenin “Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. Yüklenicinin görüş ve talebi; Sözleşmenin “Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinin “20.1.
fıkrası, kimlerin iş denetleme belgesi alabileceğini net bir şekilde sıralamaktadır. Bu belge, bir yapım işi sözleşmesi kapsamında, işin idare adına veya yüklenici bünyesinde fen ve sanat kurallarına...
(Ek cümle: 7/5/2010-5982/12 md.) Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.”, d) Stratejik planlama sürecinin etkili ve etkin bir şekilde yürütülmesinden tüm birimler sorumludur.
...farkı verilmesi gerektiğine, 3) İş artışı nedeniyle veya 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca... ...idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında fiyat farkı verilmesi gerekir.
Bu itibarla, uyuşmazlık konusu ihalenin iptali yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır. Anılan karara yönelik şikâyet-itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğundan sözleşme imzalanamamıştır.