maddesinde yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği, bitirmediği taktirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde beşi oranında gecikme cezası uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

... veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına ... çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.; &

... verildiği, davacı şirketin 08.08.2007 ve 11.09.2007 tarihli dilekçeler ile 120 günlük cezasız ek süre talebinin davalı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce reddedildiği ve ... dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdün yerine getirilmediğinden bahisle sözleşmenin feshedildiği ve kesin teminatın irat kaydedildiği, ardından davalı Ulaştırma Bakanlığı ...

...bulunmadığından davacı şirketin 6 ay süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin geri alınması istemiyle yapılan başvurunun... İsteklinin sosyal güvenlik prim ve vergi borcu bulunması nedeniyle sözleşme imzalayamaması halinde hakkında yasaklılık kararı verilemeyeceği.

...raporunda da, işin teslim edilmesi gereken 27.09.2006 tarihi ile teslim edildiği 21.05.2007 tarihi arası 234 günlük gecikme için sözleşme bedeli 15.487.000,00 TL’nin onbinde üçü üzerinden hesaplanan 1.087.187,40 TL gecikme cezasının kesin hesapta yüklenici alacağından düşülmesi yerinde olduğundan davacı yüklenicinin temyiz itirazları bu yönüyle...

...alınması koşuluna bağlandığından mahkeme tarafından 10.4.2010 tarihinden iskanın alındığı 4.11.2010 tarihine kadar gecikme cezasına karar verilmiş ise de, eser sözleşmesi karşılıklı edimleri içeren sözleşme olup sözleşme ve dava tarihi itibariyle geçerli olan mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 81.